优秀的合同能够为双方提供必要的法律救济途径，设定合同的保密条款，可以保护双方的商业机密和敏感信息，下面是陆玖范文网小编为您分享的电力设备合同8篇，感谢您的参阅。
电力设备合同篇1
出卖人： (乙方)合同编号：
买受人： (甲方)签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备 委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
一、质量标准：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
二、出卖人对质量负责的条件及期限：
正常使用条件下，质保期为1年。
三、交(提)货地点和费用负担：
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
四、验收：
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规 定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量 异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所 有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
五、付款及结算方式、时间及地点：
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格 后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期(两年)满后 买受方支付出卖人。
六、本合同解除的条件：货、款两清。
七、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应 按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1%支付违约金。 延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的 一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除 应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相 关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、 法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不 成的，向法院提起诉讼。
九、本合同自签字盖章之日起生效。电力设备采购合同【2】
甲方： (委托方以下简称甲方)
乙方： (供货方以下简称乙方)
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
2、付款方式：设备及相关材料总造价以人民币贰拾捌万叁仟元总包干 ，在合同签订之时，甲方付给乙方总货款的百分之十即预付金贰万捌仟叁佰元整，在630kva变压器和相关设施到达甲方现场，甲方付给乙方百分之六十即现金壹拾陆万玖仟捌佰元整，余下百分之三十货款即捌万肆仟玖佰元整在甲方通电后一次性付清
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守
甲方：
乙方：电力设备采购合同【3】
供方： 合同编号： 需方： 签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
八、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
九、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
法人代表： 法人代表：
时间： 时间：
电力设备合同篇2
甲方：(委托方以下简称甲方)_________
乙方：(供货方以下简称乙方)_________
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
2、付款方式：设备及相关材料总造价以人民币贰拾捌万叁仟元总包干，在合同签订之时，甲方付给乙方总货款的百分之十即预付金贰万捌仟叁佰元整，在630kva变压器和相关设施到达甲方现场，甲方付给乙方百分之六十即现金壹拾陆万玖仟捌佰元整，余下百分之三十货款即捌万肆仟玖佰元整在甲方通电后一次性付清
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电力设备合同篇3
买方：
卖方：
鉴于买方有意向卖方采购设备/材料，用于项目的建设，且卖方同意向买方供应上述设备/材料。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，买卖双方经协商一致，订立本协议。
第1条本协议中所用术语的含义与下文提到的通用条款和专用条款中相应术语的含义相同。
第2条下列文件为合同的`组成部分：
2.1双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；
2.2合同协议书；
2.3合同专用条款；
2.4中标通知书；
2.5合同通用条款；
2.6合同附件；
2.7招标文件和投标文件；
2.8形成合同的其他文件。
第3条上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。
第4条合同总价
本合同总价为人民币（大写） （￥ ）（含税），价款构成详见合同附件1。
第5条保证
5.1卖方保证按照合同约定供应设备/材料、提供相关技术服务并承担质量保证责任。
5.2买方保证按照合同约定的期限和方式向卖方支付合同价款及其它应当支付的款项。
第6条合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第7条合同份数
本合同正本份，双方各执份，具有同等法律效力。
买方：（盖章）
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
签订日期：
地址：
邮编：
联系人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
税号：
卖方：（盖章）
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
签订日期：
地址：
邮编：
联系人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
税号：
电力设备合同篇4
供方：
需方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法人代表：法人代表：
时间：时间：
电力设备合同篇5
甲方：
乙方：
商南豪迪生物化工有限公司在商南县魏家台乡耀岭村进行贺家沟钒矿的筹建工程期，至今基建工程均已完工，设备安装基本到位。现由甲方委托乙方在商南豪迪生物化工有限公司厂区内的各个生产环节设定的重要地方安装电子监控设备，经双方友好协商一 致，达成如下具体协议：
一. 乙方施工期限：自20xx年6月5日起至20xx年7月15日止，工期40天，乙方必须在约定工期内保证质量地完成商南豪迪生物化工有限公司厂区内的所有电力安装和管线联接工作。
二. 预计总工程费用为260万元，协议签订之日起预付30%工程款项，工程进度过半时付款50%，5%(计13万元)作为质保金部分在甲方预留，剩余15%在工程全面竣工后，根据安装工程决算报告付清尾欠款。
三. 乙方在施工过程中必须服从商南豪迪生物化工有限公司管理人员的监督，不得损坏甲方的设备和其它设施。
四. 乙方在安装过程中必须加强安全意识，杜绝不安全的事故发生。如因违章操作或不服从商南豪迪生物化工有限公司相关人员的管理，出现事故的一切责任自负。
五. 在安装过程中如乙方发现甲方所提供的设备或部件存在质量问题，有义务向商南豪迪生物化工有限公司提出，由甲方与商南豪迪生物化工有限公司协商处理。
六. 在协议执行过程中如双方发生争议，应本着平等互利的原则进行协商。协商不一致的可申请仲裁委或向人民法院起诉。
七. 本协议一式肆份，双方各执贰份。
八. 本协议自盖章签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电力设备合同篇6
供方： 合同编号： 需方： 签订地点：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、设备的名称及合同价款
1、产品的名称及规格型号，详见合同附件。
2、合同总价款：元，大写：。
二、质量标准：
质量标准按照国家标准执行。
三、出卖人对质量负责的'条件及期限：
正常使用条件下，质保期为2年。 四、交（提）货地点和费用负担：
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。 四、验收：
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
五、付款及结算方式、时间及地点：
合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。 六、本合同解除的条件：货、款两清。 七、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。。 八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。 九、本合同自签字盖章之日起生效。
电力设备合同篇7
配电柜设备买卖合同出卖人：北京电力设备有限公司（乙方）合同编号：买受人：北京高科工业有限公司（甲方）签订地点：新能装备科技产业园甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做。
第一条标的、数量、价款及交（提）货时间签订时间：20__年12月5日标的名称生产厂家计量单位数量单价金额合计交（提）货时间及数量配电柜北京电力设备有限公司面9见附件330000（包含辅件）20__年12月31日。合计金额（大写）：叁拾叁万元整(小写：￥330000.00)
第二条质量标准：主要元器件采用常州森源品牌，（需提供证明），质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：正常使用条件下，质保期为2年。
第四条包装标准、包装物的供应与回收：由出卖人提供包装物，并由出卖人回收。
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。
第六条合理损耗标准及计算方法：无
第七条标的物所有权自标的物运抵交货地点时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。
第八条交（提）货方式、地点：出卖人送标的物至买受人指定现场。
第九条运输方式和到达站（港）和费用负担：汽车运输、费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
第十条检验地点、时间：出卖方将配电箱送至买受方指定的地点，时间为标的物送达之时。
第十一条验收：1、货物到达交货地点交付前，由甲方和乙方在3个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况。2、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。3、对产品和安装提出异议的时间和办法买方在验收及使用过程中，如发现产品的'品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
第十二条付款及结算方式、时间及地点：合同签订后，甲方付合同价款的20％作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
第十三条本合同解除的条件：货、款两清。
第十四条违约责任：1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调节不成的，向廊坊市有管辖权法院起诉。第十六条本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法人代表：法人代表：
地址：地址：
电话：电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
时间：时间
电力设备合同篇8
甲方：（委托方以下简称甲方）
乙方：（供货方以下简称乙方）
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的'主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
2、付款方式：设备及相关材料总造价以人民币xxx元总包干，在合同签订之时，甲方付给乙方总货款的百分之十即预付金贰万捌仟叁佰元整，在630kva变压器和相关设施到达甲方现场，甲方付给乙方百分之六十即现金壹拾陆万玖仟捌佰元整，余下百分之三十货款即捌万肆仟玖佰元整在甲方通电后一次性付清
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方：
乙方：
时间：
电力设备合同8篇相关文章：
